首页>>南京律师快报
    代理词
一、被告未能交付符合合同约定标准的跑步机，且延期交付，构成根本违约，原告可以要求解除合同，并返还货款
1.被告发货给原告的跑步机材质不符合合同约定。
原告与被告2022年3月4日签订的《产品购销合同》对于购买的跑步机的参数作了明确约定，“采用不锈钢方管，圆管 壁厚2.0mm（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂拉丝处理，表明光滑，光泽柔和，适合户外使用www.njlawyer.cn。进口轴承，比普通的轴承耐用性好，不容易损坏南京律师网。被告实际发货给原告的跑步机，系木质结构，且多处开裂，无法转动，完全无法使用，与合同约定的标准完全不符，构成根本违约。
2.被告未按合同约定时间发货，且要求原告付清全部货款后才发货，构成违约南京律师网。
2.1根据《产品购销合同》第一条约定，被告收到定金后，15天内发货，原告在2022年3月5日就将28500元定金支付给被告，根据合同约定，被告应当在2022年3月20日之前发货，即便因双方对购买的物品进行了变更，但2022年3月12日，双方就确定好了购买2台跑步机，被告最迟也应当在2022年3月27日前发货，但被告一直拖延到2022年4月17日才将2台跑步机发货给原告，构成违约。
2.2根据《产品购销合同》第三条约定，原告支付30%定金给被告后被告开始生产，货到现场原告支付50%给被告，安装完成验收合格后原告支付20%给被告南京律师网。但被告要求原告必须支付全部货款后，才给原告发货，原告在当地报警，但因警察不介入处理，考虑到已经支付了28500元定金，为了让被告尽快发货，原告不得已，在网上寻找货拉拉司机前往被告处拉货，同时拍视频看一下跑步机再打款。至于被告所讲的原告已经派公司人员过去验收，发货前拍了相关图片和视频的情况并不属实，原告找了货拉拉的司机去被告处拍照，是为了确认2台跑步机的生产进度，原告也只能通过视频看到2台跑步机的外观，并对外观肉眼可见的问题提出了整改，因跑步机外部刷了油漆，在视频中无法看出材质，且虽然视频中被告演示跑步机可以使用，但原告实际收到的2台跑步机，均无法正常使用，原告有理由怀疑被告发货给原告的2台跑步机并非是被告在视频中演示的跑步机，
2.3根据合同约定，原告应当在货到现场安装完成，进行验收，因此，在跑步机运到后，原告发现跑步机与合同约定材质不符，且存在严重质量问题，就及时与被告进行了反馈，拒收要求退货，但被告提出可以修复，并答应安排温州厂里的工人来处理，原告将客户的电话提供给被告，之后，被告从网上下单，前后有十多个人打电话给原告的客户，都是网上平台的，被告并没有安排工人来维修，后被告认为5000元可以修好，就转给原告5000元让原告自行找工人维修，在维修时，原告发现完全无法维修，维修只能完善外观，实际仍完全无法使用，但被告要求原告自行联系厂家，拒绝给原告提供维修，也拒绝退货。因此，2台跑步机因为质量问题，一直没有通过验收。
二、原告已经将跑步机退回给被告，被告应当将货款返还给原告
原告在起诉到法院后，已经于2022年6月16日将2台跑步机退回给了被告，运送到了被告指定的地点，并和被告进行了确认，被告在微信中告知原告“东西你也别想要了，没什么可以修的了，你以后不要再找我了”，被告既不配合原告交付符合合同约定标准的跑步机，也不对存在质量问题无法使用的跑步机进行维修，构成根本违约，且被告甚至表示要注销公司来逃避法律责任，原告有权要求和被告解除合同，并要求被告返还全部货款，并赔偿原告维修跑步机支出的费用和退回跑步机的运费南京律师网。
综上，被告不能在约定的时间提供符合合同约定标准的跑步机，已构成根本违约，被告之前发货给原告的跑步机，原告已经退回给被告，被告应当将全部货款返还给原告，并赔偿原告维修费用和运费。
。

涉嫌非法吸收公众存款罪一案的不予起诉法律意见书 | 帮信罪取保候审申请书