南京律师
律师热线 025-84110110
首页 >>文章

工期索赔的依据有哪些

工期索赔的依据有哪些?工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。
一、工期索赔的具体依据
承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:
(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
(2)合同双方认可的详细进度计划;
(3)合同双方认可的对工期的修改文件;
(4)施工日志、气象资料;
(5)业主或工程师的变更指令;
(6)影响工期的干扰事件;
(7)受干扰后的实际工程进度等;
二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:
(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
(7)专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
以上便是工期索赔的依据有哪些的内容,以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)确定的可以顺延工期的条件,如果建筑工程在日常工作中,为了我们自身的合法权益,做好工期进度计划,一般情况是不会延误工期的。

■ 相关内容
·江苏省劳动争议调解实施办法
      江苏省劳动争议调解实施办法江苏省劳动争议调解实施办法第一条为了加强和发挥调解在解决劳动争议中的作用,公正及时地处理劳动者与用人单位发生的劳动争议,促进劳动关系和谐稳定,推动经济社......


·面对公司欠工程款怎么要,如何进行诉讼
      面对公司欠工程款怎么要,如何进行诉讼一、公司欠工程款怎么要?解决拖欠工程款问题,可以优先选择协商解决,但是,在协商解决不了的情况下,选择诉讼是一件非常好的选择。二、拖欠工程款如......


·武汉工伤鉴定标准具体是什么?
      如今很多工作都慢慢带来了一些慢性病,办公室工作人群相对于室外工作者稍微轻松点,尤其是那些在高危环境下的工作人员,在工作中受伤害有的时候是难以避免的,这样的惨剧发生后,我们都应该知道......


·徐州工伤鉴定流程有哪些?
      在如今社会上,只要我们到用人单位上班,我们就会跟该用人单位签订劳动合同,有了劳动合同就能代表我们跟用人单位的是有劳动关系的,我们在工作时,难免会有因为工作受伤的时候,这个时候我们就......


·视力工伤鉴定标准是怎样的?
      对于从事电焊工作的劳动者来说,如果防护不当的话,容易眼睛受伤,导致视力下降。这时,劳动者应该通过做工伤鉴定来明确工伤等级及伤残情况,这样才好向单位提出赔偿要求。目前我国工伤鉴定等级......

·土地使用权赠与协议怎么写?
      土地使用权赠与协议怎么写?在我国,单位和个人取得土地使用权后,可以采用出让、买卖、交换、继承和赠与等多种方式进行转让。通常情况下,亲属之间往往采取赠与的方式,因为这样可以少缴纳不......

·虚假诉讼罪的案例分析
      1、案例事实一张某与李某签订《借款协议》,约定张某向李某借款五十五万元,同日,李某通过银行转账方式向张某支付借款。张某与黄某登记结婚,张某曾起诉要求离婚。人民法院判决不准离婚。李某......

·灵活劳动合同中的灵活就业是什么?
      一个大公司因为短期需要会聘用大量的临时工,工作任务完成后就马上解除劳动关系。虽然工作时间相较来说很短,但还是会签订一个灵活劳动合同以确定两者之间的劳动关系。关于灵活劳动合同中的灵活......

·可以要求减少孩子抚养费吗
      人都有困难的时候,离婚后的父母如果发生经济困难,那么受累的可不只是他们自己,还有他们的孩子,因为孩子的抚养费就无法足额支付了。很多人因此想知道,可以要求减少孩子抚养费吗?针对这个问......

·工程承包方是什么?
      工程承包方是什么意思?随着我国现代化建设的不断发展,越来越多的工程得到实施使用,为社会和民众带来了福利。工程建设一般是由委托方也就是发包房与承包方达成协议,按照合同里的规定进行施......

·建筑工程质量管理条例保修期有哪些
      建筑工程质量管理条例保修期有哪些规定?建筑工程质量管理条例保修期是对工程完成以后保修期限的规定,建筑工程项目中对质量的要求是第一位的,尽管在项目完成以后也是需要对项目工程投产之后......

·公路工程质量检验评定标准有哪些
      公路工程质量检验评定标准有哪些规定?为了保障人民群众的出行安全,国家相关部门完善相关制度进一步规范公路工程项目质量,根据建筑行业的实际情况,在原有制度规定的基础上完善了公路工程质量......

·高速公路征地拆迁工作有什么规定?
      高速公路征地拆迁工作有什么规定?一、高速公路征地拆迁工作面临的问题目前在高速公路建设方面还没有一套完善的征地实物调查标准,投资方根据自身利益的需要,往往按照自己的方式来要求当地......

·对方悔婚之后结婚彩礼如何处理
      在我国很多地方男女结婚婚前男方要给女方结婚彩礼。彩礼一般包括金钱、首饰等其他物品。在农村,这种行为尤其严重。那么,男女双方因感情不和或其他事情发生分歧,一方悔婚之后结婚彩礼如何处理......


■ 法律问答
·你好,企业贷款需要用到法人身份证。这样法人需要承担以
·交通事故咨询,我驾驶摩托车(戴头盔
·投资建一级医院合作协议,审个合同
·交通事故致人死亡
·你好,合同尾款支付
·夫妻共同财产,我们已有两个小孩
·你好,你是宣城郎溪那边的律师吗,我想问一下,诈骗案9月20几
·如何办理生育医疗报销??
·经济适用房房产证可以写爸爸和女儿2个人的名字吗
·如果我不愿意续签合同,我将承担什么样的法律风san
·再问,可公司说了,可公司说了,我们给你安排工作了,新的工作
·公交司机肇事人么有生命危险,但是司机么有拘留,事故中队不拘留司机有责任吗
·离婚官司需要多少费用
·2016年至2018年间购买有众和股份股票,请张律师代理诉讼
·七彩星城小产权房悔卖案,开发商撤诉业主还钱
·你好,我向法院申请强制执行支付令,我本人可以把法律文书和强制
·学校门口发教育咨询广告,被当地派出所拉到所里关44个小时,同时被送到拘留所关了5
·问下女方提出离婚,男方有车有存款,但男方只给一万给女方
·家人在上海因事被拘留了,就想打听一下
·女儿告父亲要求履行赠与义务,将房产过
·九月八号晚上十点半左右在路上与另一辆电动车会车时并没有发生碰
·我上个月和佛山市的一家网贷中介公司签约贷款,贷款8万,当时没看清楚,违约金是贷款的30%:说帮3天内
·聚餐的费用是大伙自己出了 不是公司的经费
·签字是否等于认同,放弃追究的权利?

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师