南京律师
律师热线 025-84110110
首页 >>文章

工程发包方的法律责任是什么?

工程发包方的法律责任是什么?
工程建设在进行的时候,就会有工程建设的双方当事人签订工程合同。这双方当事人就是工程建设的发包方,承包方。他们在签订工程建设合同之后,就会依据工程合同中规定的条款进行责任义务的履行。这样做的目的就是为了保证工程建设的有序进行。那么,工程发包方的法律责任是什么?

一、工程发包方的法律责任是什么?

1、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。

2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。

3、对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

4、组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《民法典》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

5、支付价款,接收工程。

6、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。

二、工程项目承包人要承担的责任

建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任:

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。

承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。

2、接受发包人的监督。《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。”

3、确保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》第八百零一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任”。《民法典》第八百零二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。”

4、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。

国家为了保证工程建设的质量,对我国的工程建设进行了严格的管理,出台了相应的管理规定。管理规定要求工程建设在进行的时候,发包人和承包人就要依据工程签订相应的合同。把双方的权利义务规范好。明确工程发包方的法律责任是什么,国家这么规定的目的就是希望工程建设能够保质保量的完成。




■ 相关内容
·很多劳动者们都会遇到找到工作后,工作几天发现与自己预想的不一
      很多劳动者们都会遇到找到工作后,工作几天发现与自己预想的不一样的情况。这时候有的小伙伴就会想要离职,但是又担心自己只工作了几天,而没有工资。那么,入职几天离职不给工资该怎么办?我们......


·职工死亡丧葬补助费的标准是多少
      丧葬补偿费对于职工的家属来说是至关重要的,而且无论是因公死亡还是因病死亡都会对职工生前的直系亲属进行补偿,而直系亲属能否得到补偿都要看一下其标准是如何要求的。但是职工死亡丧葬补助费......


·一般劳动关系有哪些种类?
      我们知道劳动关系对每一个职工来说是十分重要的,无论在什么企业单位做什么工作都需要与用人单位签订劳动合同确立劳动关系,从而能很好的保障自身的薪酬、福利,用人单位在雇佣劳动者后就已经建......


·法院受理了劳动争议仲裁前置无需执行的情形
      法院受理了劳动争议仲裁前置无需执行的情形一、什么是劳动争议仲裁前置劳动争议案件,仲裁是必须的前置程序,未经仲裁裁决的劳动争议案件,不能直接向法院提起诉讼。《劳动法》第79条规定:劳......


·离婚协议书怎么补办
      什么时候需要补办离婚协议书呢?通常是夫妻将离婚协议书丢了的情况下,此时补办离婚协议书要到办理婚姻登记的部门进行,那到底离婚协议书怎么补办?请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、离婚......

·夫妻在一起生活,当然不需要做什么事情都需要对方同意。但是对于
      夫妻在一起生活,当然不需要做什么事情都需要对方同意。但是对于一些重要的事情,可就不那么好说了。如果夫妻一方花钱满足基本的吃喝玩乐,那自然无可厚非。但是,如果夫妻一方私自把房子卖掉,......

·刑法寻衅滋事罪怎么判刑
      相信很多人在生活中都看到过那种无事生非、随意殴打他人的行为,这样的行为一般称为寻衅滋事行为,会对社会秩序造成一定的破坏。而达到一定标准后,还会构成刑事犯罪,寻衅滋事罪。那么您知道20......

·消防责任事故
      [消防责任事故]一、概念及其构成消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客......

·贷款诈骗罪的量刑标准是什么?
      贷款诈骗罪的量刑标准是什么?如果以非法占有为目的,故意采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,只要达到数额较大的程度,就会被认定为贷款诈骗罪。贷款诈骗罪既侵犯了......

·车祸引发流产要赔偿精神损失吗
      车祸引发流产要赔偿精神损失吗一、车祸引发流产要赔偿精神损失吗根据相关规定,针对车祸引发流产的精神损失应当赔偿。根据相关规定,因交通事故致人伤残或者死亡、造成怀孕妇女流产的,当事......

·几岁为童工,雇佣童工要承担怎样的法律责任?
      为了能切实保护好未成年人的合法权益不受侵犯,我国明令禁止用人单位雇佣童工,并鼓励您积极举报这类违法雇用行为。但是童工在法律规定上与我们日常中认定的未成年人用工即童工有所差异,其年龄......

·好友借钱是否需要打借条
      好友借钱是否需要打借条一、好友借钱是否需要打借条这个,基本上跟律师打过交道的人都知道,打书面借条是必须滴哈。能借钱已是人情,大方让对方写借条,免得自己晚上纠结得睡不着。借条上要......

·交通事故责任主体的确定规则是什么?
      交通事故责任主体的确定历来是一项颇具争议的难点。现实情况无比复杂,我们会经常听说借朋友车出去闯祸的情况,而随着社会经济的发展,租车、共享汽车等新的形式也十分普遍,遇到各种各样复杂的......

·商标异议复审申请书
      商标异议复审申请书(首页)商标:类别:初步审定号/国际注册号:异议裁定发文号:申请人名称:通讯地址:邮政编码:联系人:联系电话(含区号):商标代理组织名称:联系人:联系电话(含区号......


■ 法律问答
·拆迁分钱,您好,您好,我想问下。我家是公房(平房一间),
·请问最近有没有抓捕一名名叫(李照明)的犯人他身份证地址
·别人把我的照片传到微博,散布谣言
·两人私下离婚,离婚后经济纠纷
·本人陈涛,因从事稀有金属氧化铍的烘焙工作於1998被检查出患有职业病一铍肺4级000由衡阳
·我有两亩水田,由于村砖厂吃土做砖,使我水亩无法正san
·欠工资不给,都拖2年了,今天明天就是不给
·企业岀售合同纠纷、法院不给立案怎么办?
·我家是农村的,我婆婆和我公公归我大姑姑家扶养,我婆婆前年去世
·被网络诈骗了五万多块钱,想起诉
·租房碰到老赖,欠九个月的租金不交。
·被拆迁房屋是老人留下的遗产,因拆迁款分割子女产生纠纷,能否给
·新政策有规定插钢板和固定件在身体的不能做伤残鉴定
·房子装修期三个月,现在已经6个月还没装修好,一直在拖着,影响
·涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得
·门面房事如何界定的 ??
·打工数月,有完工双方对人工核算的微信,有微信转帐记录,剩余的
·东西被盗,报警后来查监控只是个摆设,没有开启着,请问物业是否有责任?
·我和聚优铺网店签了一份合同,当时他说帮我一个月内把摊位租出,
·的是,我父母健在,我的户口是城镇户口我想把农村户口父亲名下的平房过户到我的名下(
·要看守所电话,不要律师
·女方诉讼离婚要求平分财产,首先要具备什么条件才能平分财产,
·离婚手续办完后还可以再要求孩子抚养权
·老公嫌我 我想离婚,我是08年10月6号和老公结的婚但没领证

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师