南京律师
律师热线 025-84110110
首页 >>文章

施工安全协议范本包括哪些主要条款?

施工安全协议范本包括哪些主要条款?

工程项目进入到施工阶段后,会有大量的人员参与其中,如果一旦发生安全事故,则会导致工期延误,从而影响工程交付。因此,建设方会在签署承包合同的时候,和施工方签署一份施工安全协议。那么施工安全协议范本包括哪些主要条款?下面我们通过一篇具体范文了解下吧。

施工安全协议

为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目:

第二条 施工地址:

第三条 甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。

8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。

第六条 施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故,于工程竣工验收后将该保证金全额退还。

第七条 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

第八条 甲乙双方约定的其他事项:无

第九条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第十条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条 本协议有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。

第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十三条 本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方:

乙方:

签订时间: 年 月 日

总而言之,确保施工过程安全,是建设方和施工方的共同职责。在施工安全协议范本中,对工程项目概况、施工安全保障措施、施工方应尽职责及违约责任都做出了明确规定。施工方要切实履行起自己的责任,加强施工管理,在保证工程质量和进度的同时,确保工人的人身安全。如违反协议的话,建设方有权要求其对损失进行赔偿。


■ 相关内容
·事业单位解除劳动关系证明
      当用人单位作出决定解除劳动合同的时候,除了我国相关的法律规定的以外,还要按照相应的程序执行。在解除劳动合同之后员工和用人单位之间就要签订解除劳动关系证明,表明双方正式达成解除事宜。......


·水利工程施工协议模板是怎样的
      水利工程施工协议模板是怎样的?施工双方都会针对工程项目签订相关的施工协议,明确双方的权利义务。签订施工合同是风险防范的最重要的一步之一,如果没有签订施工合同,一旦双方发生纠纷,容易......


·认定劳动关系的证据有哪些?
      在司法实践中,劳动者与用人单位因其劳动关系是否存在,而引起的纠纷的案例不在少数。我们都知道,只有劳动关系存在,劳动者的权益受到侵害时才能寻求法律的帮助。若劳动关系不存在,也就相当于......


·劳动法律援助是什么呢?
      劳动法律援助是什么呢?一、劳动法律援助劳动法律援助,是指劳动者在发生劳动争议时法律援助机构对劳动者提供的服务,目前提供劳动法律援助服务的机构主要是各地的司法部门下辖的法律援助中心......


·合同无效后定金怎么处理,合同无效的法律后果
      合同无效后定金怎么处理,合同无效的法律后果在发生合同纠纷案件中,合同无效是常有的事情,因合同签订的产生的定金应如何处理呢?很多当事人就在这里发生了纠纷。所以,我们在下文就为您简要分析......

·著作权登记的需要准备的材料应该有哪些
      著作权登记的需要准备的材料应该有哪些?随着著作权保护意识的提高,越来越多的单位和个人开始向各地版税局申请著作权等级,取得版税局颁发的登记证书以维护当事人的著作权,防止当事人的作品被......

·不动产合同生效条件
      不动产合同生效条件在《物权法》之前,我国的司法实践中,对于不动产合同的生效要件,大致可分为三个阶段:一、不区分物权变动与买卖合同。1984年最高人民法院《关于贯彻执行民事政策法律若......

·诺成性合同与实践性合同区别有哪些
      诺成性合同与实践性合同区别有哪些?合同对于我们大部分人来说都不陌生,工作有劳动合同,租房有房屋租赁合同。关于合同的分类也有很多种,比如诺成性合同与实践性合同,在相关案例出现时,这两......

·医疗事故纠纷处理的方法有哪些
      医疗事故纠纷处理的方法有哪些一、什么是医疗纠纷医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中,一方(或多方)当事人认为另一方(或多方)当事人在提供......

·夫妻离婚对股权的分割是怎样的
      如果夫妻有股权的话,在夫妻离婚的时候就需要对股权的分割做出处理。那么您知道夫妻离婚对股权的分割是怎样的吗?相信很多人对此都不太了解,下面就让我们为您做详细解答。一、夫妻离婚对股权的......

·南宁房屋二次拆迁补偿标准是什么?
      南宁房屋二次拆迁补偿标准是什么?一、拆迁补偿拆迁补偿是在征地过程中对住宅或者非住宅房屋的价值评估后对该房屋合法拆除并给予房屋产权所有人一定补偿。(对拆迁补偿的咨询和帮助请点击目录......

·集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别是什么
      集资诈骗和吸收公款从表层来看都是直接筹集大众资金的犯罪,所以当前有许多人都无法分清集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别,虽说不会导致什么问题出现,但区分两者之间的区别也是我们需要具......

·如何减轻和缓解疲劳驾驶
      如何减轻和缓解疲劳驾驶当开始感到困倦时,切忌继续驾驶车辆,应迅速停车,采取有效措施,适时的减轻和改善疲劳程度,恢复清醒。那么减轻和改善疲劳有哪些方法呢?请跟随我们一起在下文中进行具体......

·起诉离婚财产怎么划分?
      夫妻双方因为各种各样的原因离婚已经司空见惯,有的选择协议离婚,协商不成的,则选择诉讼离婚,但是,不论以何种方式离婚,必然涉及到夫妻财产分割的问题,甚至如果夫妻双方婚后生有子女,还涉......


■ 法律问答
·您好亲,请问一下龙井看守所的接见室或邮寄东西的电话咱这有吗?
·可以委托转账到法人代表人账号吗?
·欠钱法院已判决,想上诉要多少钱
·我有权分那套房子吗,结婚时老公隐瞒有婚史并有一儿子
·结群把人打成甲一级伤,是被打的人先挑衅
·改革开放我自带资金、产品、市场、独立核算、自负盈亏挂靠郊区苏
·我现在贷款了。别人做的担保,现在担保人不在了,我按期还上,在能带出来吗
·现在他们说网站不要了,请问怎么办
·申请重新鉴定,做法医鉴定如果只是受害方之间找的公安做的鉴定是否有效如果我们不服可
·胡律师,在网上看到你们律所代理了xx和上海xx食品科技公司加盟纠纷
·山西太原第一看守所现在有没有打羁押的人的事?
·谈了三年的男朋友,已经和别人结婚了,与本月27月在新市法院开
·开发商在通知交房时,拒绝出示三书一证一表,是否可以拒绝收房,该向哪些相关部门投
·经媒人介绍结婚的,婚前媒婆她家里人都隐瞒有七八年糖尿病病史,
·门口道路被邻居堵死
·你好我想查我前夫啊是关在溧阳怎么查
·还有没有什么别的办法要回钱呀
·律师您好,我有一朋友驾驶一8马力的摩托车正常行驶中被对向超车的一辆面包车撞倒后右腿骨折,该面包
·对方抚养费一分都不付
·夫妻共同财产,我们已有两个小孩
·杨律师您好我想请问一下笫二看守所有没有一个叫杨xx的这个人
·我是保定唐县人,十几年前与宣化的人结婚,我现在户口在宣化某村
·我们给一家干活我们拿不到钱咋办
·9年前,未满17周岁,暑假期间和同学被利用,参与开发商强拆,

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师