南京律师
律师热线 025-84110110
首页 >>文章

建筑工程工期索赔报告有哪些

建筑工程工期索赔报告有哪些规定?建筑工程很常见,施工过程中难免会遇到意外情况,那么建筑工程工期索赔报告包括哪些内容?在合同规定的工期内受损失的一方可要求进行索赔,根据工期索赔报告相关规定发包方和承包方承担自己相应的责任,当发包方未能履行义务时,可按程序要求索赔。下面将为您解答。
一.建筑工程工期索赔规定

在工程施工中,常常会发生一些不能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。工期索赔是双面的,承包方的工期索赔和发包方的工期反索赔。承包方的工期索赔:指工期延误属于发包方责任时,承包方提出的索赔要求,承包方工期索赔的目的通常有两个:一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。这不是本文所讨论的重点。发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工违约金。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法,在每个合同文件中均有具体规定,一般按每延误一天赔偿一定的款额计算,累计赔偿额一般不正超过全同总额原10%。当发包方未能按合同约定履行自已的各项义务以及应由发包方承担的其他情况,造成工期延误、承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失,承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔:(1)、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;(2)、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据(4)、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;(5)、当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,索赔答复程序与3、4规定相同。建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。综上所述,在建筑工程工期索赔报告中,需考虑诸多因素,针对干扰事件在实际工作中要具体问题具体分析。索赔事件程序在规定时间内需发出赔偿报告以及相关资料,并要补充索赔理由等,工程师及时处理规定时间内未给予答复则索赔已认可。若您还有问题可咨询。



■ 相关内容
·谁来申请工伤认定,申请工伤认定要注意什么
      如果劳动者在工作的时间、工作的地点由于工作的原因而受伤,那么就有可能会被认定为工伤,那么,根据我国法律的规定,谁来申请工伤认定呢?而当事人在申请进行工伤认定的时候又要注意什么?我们......


·深圳劳动争议仲裁怎么申请?
      深圳劳动争议仲裁怎么申请?一、深圳市劳动者申请劳动仲裁需提交以下证据材料:1.劳动争议仲裁申请登记表原件1份2.劳动争议仲裁申请书原件2份(按被申请人人数提交副本)3.申请人身份......


·怎样确认劳动合同无效
      劳动合同的成立需要当事人双方都签字盖章,但需要注意的是,在劳动合同成立之后并不意味着就一定会生效,实践中劳动合同无效的情况也是比较多的。那么该怎样确认劳动合同无效呢?我们一起在下文......


·没签劳动合同能索赔吗
      生活中,大多数的用人单位都会与劳动者签订劳动合同,但也有一些情况是没有签订劳动合同的。对于劳动者来说,没签劳动合同能索赔吗?如果发生了工伤事故,没签劳动合同会影响工伤赔偿吗?我们将......


·工程承包概念是怎样的
      工程承包概念是怎样的?随着我国经济的发展,越来越多的工程项目在火热建设中。一项工程的建设从设计到完工需要经过多方的共同努力,它会分发给具有不同资质的承包方进行施工。那工程承包概念......

·私人老板不发工资怎么办?
      私人老板不发工资怎么办?在私人老板那里打工,很多地方都是不正规的,但因为私人老板一般给的工资比较高,因此也吸引了一大批劳动者。此时需要注意避免出现私人劳动不发工资的情况,据调查有不......

·用人单位与劳动者在签订劳动合同时是否必须约定试用期?
      试用期是用人单位和劳动者为相互了解选择而约定的不超过6个月的考察期,一般对初次就业或再次就业的员工可以约定。《劳动法》第二十一条规定,劳动合同可以约定试用期。因此,试用期不是劳动合同......

·不属于单位克扣工资的情形有哪些
      员工在单位工作期间应及时全额发放员工的工资,如果单位克扣员工的工资,侵害了员工的利益,员工可以向相关的部门进行投诉。但并不是所有单位扣除员工工资的情形都属于克扣工资的范畴,那不属于......

·犯罪预备和犯罪中止的区别有哪些
      在犯罪形态中,具体包括了犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂以及犯罪既遂,在不同的犯罪阶段出现的形态是不同的,而针对不同的犯罪形态,自然法律中规定的处罚原则也不一样。那么其中犯罪预备和犯罪......

·支付抚养费的支付方式是什么
      抚养费是针对未成年的一种强制性的费用。其实,很多夫妻在婚姻生活中,都会主动承担起对孩子的抚养义务。往往就是离婚以后,才会因为各种原因对孩子的抚养费发生分歧,比如在抚养费的标准和抚养......

·对于卖假货工商局怎么处罚?
      在我们日常生活当中,经常会遇到购买到假冒伪劣商品的情况,当出现这种侵犯了消费者权益的情况时,消费者可以向工商部门举报,以维护自身的权益,那么工商部门如何保障消费者的利益,对于卖假货......

·医疗过错如何赔偿,有哪些
      医疗过错如何赔偿,有哪些具体赔偿项目?如果医疗行为经过医学会鉴定,结论构成医疗事故,则适用《医疗事故处理条例》确定的赔偿标准,具体数额如下:一、医疗费按照医疗事故对患者造成的人身......

·企业职工退休年龄新规定是什么?
      企业职工上了大半辈子的班,可能最期待的就是能够早些退休享清福。国家规定公民到了一定的岁数就可以退休不参与任何劳动和工作了,但是对于退休年龄有着明确的规定。最近,国家有了企业职工退休......

·房屋买卖居间合同卖方涨价怎么办
      居间合同卖方涨价的情况在生活中比较常见,一些卖方见钱眼开,宁愿赔付给买方双倍违约金,转手卖出更高的价格,也不愿继续守信遵守合同。卖方单方面违约买方可以要求卖方支付哪些赔偿呢?是不是只......


■ 法律问答
·上班工作中突发疾病(司机--猝死)死亡,是否算工伤,发现时在车内已经死亡
·违章停车贴罚单,本来是写的别的车牌号,又改成我车牌号,这样的罚单有效
·现在农村的房屋可以进行买卖吗》
·你好,有个朋友因为前段时候朋友圈转卖口罩,因为还没有找到货源
·你好我想问下不是亲生女儿能分家产
·陈律师您好:我们的工资快一年了要不回来请问您应怎么解决。
·请问一下不认上人怎么办
·下班电瓶车逆行撞断腿算工伤吗
·拖欠工资不给怎么办,他可能欺负我未满十八岁,然后我要他就说没
·本人想咨询一些劳动纠纷的案子
·岗位变动,工资下降,沟通无果,被迫离职
·工伤九级索陪条款金额,应该怎样陪尝?保险公司应陪尝多少?工地应该又陪尝多少?
·要继承父亲房产,要开爷爷奶奶的死亡证明了
·急需了解。,请问工伤保险中的赔偿里讲的\
·孩子探视权问题
·老婆偷了户口本和父母的钱偷跑出去和别的男人住在一起
·工地工伤公司不配合怎l么办
·是否能参加竞选主任,我们村村民委员会开会讨论户口不在本村一律不准参选
·这个合同可以视为无效合同吗
·民事诉讼,我想离婚,我想离婚,可是不想当面到庭起诉,律师可以
·网上购买电脑买一送一送个DV有问题
·2016??9日云南省腾冲市,杨某某驾驶云MP1632小型汽车由市区驶往固东方向
·房产证被别人偷去开公司怎么办
·孩子五岁因俩人没有感情离婚,女方没有工作,一直是父母在照顾,男方不关不问,男方家没有母亲只有爹,哥嫂

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师